2012年二级建造师考试试题
2015年二级建造师考试试题-《机电工程》
2015年二级建造师考试试题-《机电工程》
一、单项选择题(每题1分。每题的备用选项中，只有1个最符合题意)
1 油浸电力变压器安装程序中，绝缘判断工作应在( )前进行。
A.
设备就位
B.
器身检查
C.
附件安装
D.
密封检验
参考答案：A
参考解析：
2 消防验收的结论评定程序要形成( )。
A.
消防设施技术测试报告
B.
消防验收意见书
C.
消防工程整改通知单
D.
工程移交清单
参考答案：B
参考解析：
3 球磨机施工宜采用( )基础。
A.
大块式
B.
箱式
C.
框架式
D.
沉井式
参考答案：A
参考解析：
4 将4个1kΩ(21℃)镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度(21℃)，传递到变送器的电阻值是( )。
A.
0.5 kΩ
B.
1.0 kΩ
C.
2.0 kΩ
D.
4.0 kΩ
参考答案：A
参考解析：
5 分部工程中对工程质量影响大的分项工程定为( )分项工程。
A.
主体
B.
关键
C.
主要
D.
重要
参考答案：C
参考解析：
6 建筑管道工程的施工程序中，管道安装的紧后工序是( )。
A.
系统清洗
B.
系统试验
C.
防腐绝热
D.
系统清洗
参考答案：B
参考解析：
7 自动化工程的工作仪表精度等级是0.5级，选择校准仪表的精度等级应为( )。
A.
1.0级
B.
0.5级
C.
0.2级
D.
0.1级
参考答案：D
参考解析：
8 通电检验的逐级顺序原则是( )。
A.
先低压后高压，先干线后支线
B.
先高压后低压，先支线后干线
C.
先低压后高压，先支线后干线
D.
先高压后低压，先干线后支线
参考答案：D
参考解析：
9建筑大楼常用的排水管材料是( )。
A.
聚乙烯塑料管
B.
硬聚氯乙烯
C.
聚丙烯管(PP管)
D.
ABS工程塑料管
参考答案：B
参考解析：
10 下列设备中，属于供电部门的电力设施是( )。
A.
变压器
B.
汽轮机
C.
发电机
D.
调相机
参考答案：A
参考解析：
11 工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，炉体冷却装置、管道和炉壳应有试压记录及( )。
A.
超声波探伤记录
B.
X射线探伤记录
C.
压力容器施工许可证明
D.
焊接严密性试验合格证明
参考答案：D
参考解析：
12 下列机电工程，属于注册建造师执业的中型工程是( )。
A.
电压10～35kV且容量3200kVA的变配电站工程
B.
生产能力3亿m3/年的城镇燃气工程
C.
投资2亿元的电炉工程
D.
单项工程合同额1500万元发电工程
参考答案：A
参考解析：
13 气体灭火系统的( )不允许无关人员进入。
A.
容器的运输通道
B.
容器的储存区域
C.
气体喷头附近区域
D.
防静电接地装置附近
参考答案：B
参考解析：
14 建筑智能化系统检查测试项目不包括( )。
A.
安装环境
B.
通信协议
C.
设备安装验收检查
D.
硬件测试
参考答案：B
参考解析：
15 黑色金属材料通常是指( )。
A.
低合金结构
B.
重金属
C.
轻金属
D.
钛合金
参考答案：B
参考解析：
16 气体灭火系统的( )不允许无关人员进入。
A.
容器的储存区域
B.
容器的运输通道
C.
气体喷头附近区域
D.
防静电接地装置附近
参考答案：A
参考解析：
17 常见的钢制储罐的安装方法中，高空作业最多的是( )方法。
A.
架设正装
B.
边柱倒装
C.
气吹倒装
D.
水浮正装
参考答案：A
参考解析：
18 对中压风管系统的严密性检验应( )。
A.
全部做漏光法检测
B.
若漏光法检测不合格时再做漏风量测试
C.
在漏光法检测合格后，进行漏风量测检的抽检
D.
全部做漏风量测试
参考答案：C
参考解析：
19 电梯轿厢导轨和对重导轨达到安装质量标准，必须在井道内( )。
A.
搭设脚手架
B.
设置安
C.
设置基准线
D.
设置重力锤
参考答案：C
参考解析：
20 《钢制压力容器焊接工艺评定》标准中对手工焊接要求，由于( )的原因，需要补做冲击试验。
A.
焊条熔敷金属抗拉强度等级变化
B.
焊条直径增大1mm
C.
电流种类和极性变换
D.
低氢型焊条改为非低氢型焊条
参考答案：A
参考解析：
二、多项选择题(多项选择题共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21 光学水准仪在机电设备安装中主要用于( )。
A.
立柱垂直度的控制
B.
设备安装标高的控制
C.
大型设备沉降观察
D.
标高基准点的测设
E.
纵横中心线偏差的控制
参考答案：B,C,D
参考解析：
22 焊缝的外观检验的检查项目有( )。
A.
咬边
B.
凹陷
C.
未焊透
D.
错口
E.
未融合
参考答案：A,B,D
参考解析：
23 锅炉钢架安装验收合格后，进行锅炉组件吊装，其吊装按( )等原则进行。
A.
先上后下
B.
先下后上
C.
先中问后两侧
D.
先两侧后中间
E.
先中心再逐渐向炉前、炉后
参考答案：A,D,E
参考解析：
24 《注册建造师执业管理办法》规定，不在机电工程注册建造师执业工程范围的是( )等安装工程。
A.
火电设备
B.
港口设备
C.
海洋石油
D.
体育场地设施
E.
城市及道路照明
参考答案：B,E
参考解析：
25 工业安装工程完毕后，建设单位应组织( )参加单位工程质量验收。
A.
设备制造单位
B.
施工单位
C.
设计单位
D.
材料供应单位
E.
质量监督站
参考答案：B,C,E
参考解析：
26 风管系统安装完后，必须进行严密性检验，主要检验风管、部件制作加工后的( )、风管管段之间的连接严密性。
A.
法兰面
B.
咬口缝
C.
翻边处
D.
焊接缝
E.
铆接孔
参考答案：B,C,E
参考解析：
27 管道进行压力试验前应将待试管道上的( )拆下或加以隔离。
A.
调节阀
B.
安全阀
C.
闸阀
D.
爆破板
E.
仪表元件
参考答案：B,D,E
参考解析：
28 机电工程大、中、小型工程规模标准的指标，针对不同的工程项目特点，具体设置的界定指标有( )。
A.
工程占地面积
B.
工程造价
C.
工程量
D.
投资额
E.
年产量
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
29 应逐个进行壳体压力试验和密封试验的阀门是( )。
A.
输送可燃流体管道的阀门
B.
输送剧毒流体管道的阀门
C.
输送有毒流体管道的阀门
D.
输送无毒流体管道的阀门
E.
输送非可燃流体管道的阀门
参考答案：A,B,C
参考解析：
30 建筑设备自动监控系统的电动执行机构输出方式有( )。
A.
直行程
B.
角行程
C.
多转式
D.
单行程
E.
多行程
参考答案：A,B,C
参考解析：
三、案例分析题(请根据背景材料，按要求作答)
31
背景资料：
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。
工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，如下图所示。
上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机)，其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10d(其他工作持续时间不变)，建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3d，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下，但建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩3d，增加赶工费10000元。
(2)塔机闲置10d损失费：1600元/d(含运行费300元/d)×10d=16000元。
(3)设备钢架制作工作停工110d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。
问题：
1.按节点代号表示施工进度计划的关键线路。该计划的总工期是多少d?
2.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。
3.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。
4.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。
参考解析：
1.关键线路：①—⑤—⑥—⑩—11—12;总工期：191d。
2.按原计划塔机在工程开工后第37d投入使用;吊装作业不能连续作业;因为设备钢架吊装完成后，工艺设备基础施工尚未完成，还需闲置7d。
3.理由：虽然设备钢架制作耽误1Od，但有7d总时差，采取压缩关键工作(工艺设备调整)3d后，虽然改变了关键线路，可实现总工期不变(191d)。
4.费用补偿要求：(1)合理，(2)不合理，(3)合理。
建设单位应补偿施工单位的总费用：10000+(1600-300)×3+15000=28900(元)。
32 背景资料：
某机电安装施工单位通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
在施工过程中，由于用户对采暖及给水排水工程中卫生器具和室内采暖系统分项工程达不到使用功能要求，向施工单位项目部提出变更设计要求。施工单位按照变更设计规定申请，在收到设计变更通知单后，进行了修改。
项目部按照规定对采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程等分部、分项工程进行了评定和验收。
问题：
1.指出该机电安装工程项目，划分的分部工程有哪些?
2.主控项目验收有何规定?根据本案例，指出二个主控项目。
3.卫生器具和室内采暖系统分项工程达不到使用功能要求，能否变更设计?指出正确的设计变更程序。
4.简述建筑智能化系统竣工验收要点。
参考解析：
1.该工程是建筑机电安装工程项目，按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，本工程的分部工程有：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、电梯工程等五个分部工程;消防工程不是分部工程。
2.主控项目是保证工程安全和使用功能的重要检验项目，是对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目，是确定该检验批主要性能的项目。因此必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。一般项目是除主控项目以外的检验项目，可以允许有偏差的项目。
例如.管道的压力试验;电气的绝缘与接地测试等均是主控项目。
3.(1)卫生器具和室内采暖系统分项工程达不到使用功能要求，提出变更设计要求是正确的。
(2)施工单位提出设计变更申请的变更程序
1)施工单位提出变更申请报监理工程师或总监理工程师。
2)监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行、审计工程师核算造价影响，报建设单位工程师。
3)建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后，通知设计单位工程师.设计单位工程师认可变更方案，进行设计变更，出变更图纸或变更说明。
4)建设单位将变更图纸或变更说明发至监理工程师，监理工程师发至施工单位。
4.建筑智能化系统竣工验收要点有：
(1)系统验收方式：分项验收.分部验收.交工验收，交付验收;
(2)各系统竣工验收的条件：系统安装、检测、调试完成后，已进行了规定时间的试运行;已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录。
(3)应按“先产品，后系统;先各系统，后系统集成”的顺序进行。
(4)竣工验收资料包括：工程合同技术文件;竣工图纸;系统设备产品说明书;系统技术、操作和维护手册;设备及系统测试记录;工程实施及质量控制记录;相关工程质量事故报告。
33 背景资料：
某安装公司承接了商业中心(地上5层和地下2层，每层垂直净高为5.0m)的自动扶梯安装工程.工程有自动扶梯36台，规格为：0.65m/s，梯级宽1000mm，驱动功率10kW。合同签订后，安装公司编制好电梯施工组织与技术方案、作业进度计划等.将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。
在自动扶梯安装前，施工人员熟悉自动扶梯安装图纸和技术文件、国家标准和地方标准、自动扶梯厂的产品标准和自动扶梯类型、结构、控制方式、安装技术要求等。依据自动扶梯安装工艺流程(施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电器安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收)进行施工。
自动扶梯设备进场时，安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收，核对设备、部件、材料、产品合格证明书和随机文件(包括复印件)等是否合格齐全。
在土建交接检验中，建筑结构的预留孔尺寸、标高、跨度、预埋件位置等均符合自动扶梯安装要求。水平基准线标识刻划在建筑物柱子上，符合自动扶梯安装检测要求。
自动扶梯安装是临边施工，要有牢固的立足处，预留孔周围应设有1.2m的栏杆等安全设施。在制造厂的指导和监控下，项目部采用桅杆起重机将自动扶梯桁架吊装到位，使自动扶梯各部件按工艺流程及作业进度计划实施。扶梯安装后，制造厂对自动扶梯进行校验和调试，各分项工程均验收合格，自动扶梯试运行合格交付业主。
问题：
1.安装公司在提交安装告知书时同时还应提交哪些材料?
2.在自动扶梯技术资料验收中，应关注哪几个复印件?
3.自动扶梯安装基准线设定的原则有哪几个?
4.自动扶梯安装验收中有那几个分项工程验收?
参考解析：
1.项目部在提交安装告知书时还应提交的材料有：安装公司及人员资格证件;施工组织与技术方案;工程合同;安装监督检验约请书;自动扶梯制造厂的资质证件。
2.在自动扶梯技术资料验收中应关注的复印件有：自动扶梯梯级的型式试验报告复印件，胶带的断裂强度证明文件复印件。
3.自动扶梯安装基准线设定的原则：安装检测使用方便;有利于保持而不被毁损;刻划清晰容易辨识。
4.自动扶梯安装验收中的分项工程验收有设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收。
34 背景资料：
某安装工程公司通过招标承包了一项机械厂设备安装工程项目，按建筑安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程造价为1000万元，按现有成本控制计划，比实际成本还低10%。公司要求项目部通过编制降低成本计划进行成本管理，实现利润60万元。项目部通过对现有成本控制计划中的措施内容认真分析，认为工程中几个重要工序要重新编制施工方案。按新方案人工费、材料费、机具使用费、其他费用可在原来基础上降低，由于采取了降低施工成本的主要经济措施，对影响设备安装精度的因素进行了控制，最终实现利润目标。
问题：
1.简述现行建筑安装工程费用由哪几部分组成。
2.什么是成本降低率?
3.降低机电工程项目施工成本的主要经济措施有哪些?
4.影响设备安装精度的主要因素有哪些?
参考解析：
1.建筑安装工程费
(1)按费用构成要素划分，建筑安装工程费包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费。
(2)按造价形成划分，建筑安装工程费包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。
2.成本降低率=(计划成本实际成本)/计划成本
3.降低机电工程项目施工成本的主要经济措施是：
(1)认真做好成本的预测和各种成本计划。在施工中对成本应进行动态控制，及时发现偏差，分析偏差的原因，采取纠偏措施。
(2)认真做好资金的使用计划，在施工中跟踪管理，严格控制各项开支。
(3)及时核算实际发生的成本，做好成本的动态管理。
(4)及时做好各种变更的台账，并进行签证。
(5)及时结算工程款。
4.影响设备安装精度的主要因素有：设备基础沉降不均匀和强度不够，垫铁和二次灌浆、地脚螺栓安装的垂直度和紧固力不符合设计和规范要求，设备制造精度，环境，检测器具等。
2015二级建造师考试真题答案：《机电工程》
一、单项选择题 1.【题干】水准测量采用高差法时，待定点的高程是通过( )。 A.调整水准仪调试得出 B.计算得出 C.水准尺度直接读出 D.微调补偿器得出 【答案】B 2.【题干】吊装工程专项方案专家论证会应由( )组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【答案】D 3.为验证拟定的焊件工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是()。 A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业规程 【标准答案】B 【解析】本题考查的是焊接工艺的选择与评定。焊接工艺评定为验证所拟定的焊接焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。参见教材P29. 4.【题干】设备基础的质量因素中，影响安装精度的主要是( )。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度 【答案】B 5.【题干】汽轮机低压外下缸组合式，气缸找中心的基准目前多采用( )。 A.激光法 B.拉钢丝法 C.假轴法 D.转子法 【答案】B 6.根据压力容器安装许可规则，下列说法正确的是()。 A.分片到货的球罐安装，属于压力容器安装许可管理范围 B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位，不可以从事压力容器安装工作 C.取得A2级制造许可的单位，可安装高压容器，不得安装超高压容器 D.压力容器安装前，应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知 【标准答案】D 【解析】压力容器在安装前，安装施工单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知。参见教材P73. 7.【题干】自动化仪表的取源部件安装，做法正确的是( )。 A.在工艺管道的防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接 B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 C.温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交 D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装 【答案】C 8.【题干】金属表面防腐前预处理要求，正确的是( )。 A.基体表面温度应高于露点3℃以上 B.相对温度上升到60%时，应停止除锈作业 C.海砂作为喷射材料进行除锈作业 D.金属表面应除锈彻底，打磨光滑 【答案】A 9.炉窑砌砖中断或返工时，中断或返工拆除时应做成() A.平齐一致直槎 B.梯形斜槎 C.一角直槎 D.马形斜槎2015二建答案 【标准答案】B 【解析】本题考查的是耐火砖砌筑的主要技术要求。砌砖中断或返工拆除时，应做成梯形斜槎。参见教材P100. 10.【题干】明敷管道横干管穿越防火分区隔墙时，管道穿越墙体的两侧应隔墙设置防火套管的长度，可用的是( )。 A.200mm B.300mm C.400mm D.500mm 【答案】D 11.【题干】避雷器安装的检查要求，正确的是( )。 A.避雷器应拆开检查 B.避雷器额定电压与电压相等 C.避雷器磨片的上下盖不能取下 D.避雷器计件的应小于1mm 【答案】B 12.【题干】通风系统按空气动力不同分为( )和机械通风。 A.工业通风 B.换气通风 C.自然通风 D.全面通风 【答案】C 13.【题干】在有强磁场干扰的区域，模拟信号传输电缆应采用( )。 A.多股线 B.屏蔽线 C.双绞线 D.平行线 【答案】B 14.【题干】属于消防工程避难设施的是( )。 A.应急照明装置 B.手动报警按钮 C.自动喷淋设施 D.感火探测器 【答案】A 15.【题干】曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装的工序是( )。 A.土建交换检验 B.导轨安装 C.对重安装 D.安全部件安装 【答案】A 16.施工企业使用的A类计量器具包括计量标准器具和用于()的工作计量器具。 A.工艺控制 B.量值传递 C.质量检测 D.物资管理 【标准答案-建设工程教育网】B 【建设工程教育网-解析】本题考查的是分类管理计量器具。A类计量器具范围：施工企业计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。参见教材P277. 17.【题干】下列有关用电计量装置的规定。说法正确的是( )。 A.用电计量装置设计应征得检定机构的认可 B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处 C.用电计量装置属于非强制检定范畴 D.现场校验后的用电计量装置应加封 【答案】D 18.【题干】满路烘炉，电炉和试超转完成的，理由( )验收。 A.施工单位质量部门 B.事业单位施工管理部门 C.制造单位质量部门 D.所在监督监管部门 【答案】C 19.【题干】工业自动化仪表安装分项工程应被仪表质检安装( )进行划分。 A.施工程序 B.施工方法 C.实验要求 D.试验程序 【答案】B 20.【题干】室外排水管道安装工序是( )。 A.分项工程 B.分部工程 C.子单位工程 D.单位工程 【答案】A 二、多选题 21.【题干】下列关于控制电缆的说法，正确的是( )。 A.芯线胶的一胶在10mm2以下 B.芯线材质多采用钢导体 C.芯线的绞合主要采用对绞线 D.允许的工作温度为95℃ E.绝缘层材质可采用聚乙烯 【答案】AE 22.按压缩气体的方式分类，属于速度型的压缩机有() A.轴流式 B.螺杆式 C.转子式 D.离心式 E.混流式 【标准答案】ADE 【解析】本题考查的是压缩机的分类和性能。速度型压缩机可分为轴流式、离心式、混流式。参见教材P11. 23.【题干】下列关于垫铁设置的说法，符合规范要求的( )。 A.每个地螺栓旁边至少应有一组垫铁 B.垫铁不得设置在底座主要承受力部位 C.设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁 D.每组垫铁的块数不宜超过5块 E.设备调平后，垫铁应与设备底座点焊牢固 【答案】ACD 24.【题干】封闭母线安装程序中，外科焊接前的工序有( )。 A.绝缘子安装 B.找正固定 C.导体焊接 D.电气试验 E.与设备连接 【答案】BC 25.【题干】下列工业管道水冲洗实施要点，正确的有( )。 A.冲水流速不得低于1.5m/s B.排水时不得形成负压 C.排出口的水色和透明度与入口水目测一致 D.使用洁净水连续进行冲洗 E.水中氢离子含量不得超过30ppm 【答案】ABCD 26.【题干】保温棉的进场复检指标有( )。 A.密度 B.绝热结构 C.含水率 D.几何形状 E.导热系数 【答案】ACE 27.【题干】对金属管道做钝化处理。可采用0.1%左右的( )溶液。 A.重铬酸 B.氢氧化钠 C.重铬酸钠 D.磷酸三钠 E.重铬酸钾 【答案】ACE 28.下列工序，属于成套电气照明灯具的施工工序有() A.灯具检查 B.灯具组装 C.灯具安装 D.灯具接线 E.灯具送电 【标准答案】ABCD 【解析】本题考查的是建筑电气工程施工程序。照明灯具的施工程序：灯具开箱检查→灯具组装→灯具安装接线→送电前的检查→送电运行。参见教材P111. 29.【题干】下列装置，属于蒸气压缩式制冷机组组成部分的有( )。 A.蒸发器 B.发生器 C.膨胀阀 D.冷凝器 E.分水器 【答案】ACD 30.【题干】机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括( )。 A.净化工程 B.煤气工程 C.动力工程 D.建材工程 E.制氧工程 【答案】AC 三、案例分析题 (一) 背景资料 某安装公司总包氨氢压缩分厂全部机电安装工程，其中氨氢压缩机为XX式。工作压力为32Mpa，电机与压缩机本体分两件进场，现场用齿式联轴器XXXX系统的XXX随机组订货，现场组装试验。 开工前，安装公司决定压缩机系统的机械设备、电气自动化、管道等XXX单位自行变换，防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包XXX安装公司对分包工程从技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行施工XXXX。 施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项、专利工程的施工XXXX，由于交底内容全面、重点突出、可操作性强，故施工中效果明显，工程进XXX。 试运行阶段，一台压缩机振动较大，经复查土建无施工质量问题，基XXXXXX质量全部合格;复查安装记录：垫铁设置合理且按规定定位焊接XXXXXXXX符合质量要求，测量仪器精度合格，各种环境因素对安装无影响。 XXXX进一步认真复查并处理。 问题： 1.【题干】压缩机系统的管道，按压力分应属于哪一类?应进行哪些试验? 【答案】10—100Mp 高压管道 设计压力大于1Mp 流体管道阀门进行 壳体压力试验，密封性试验 管道系统实验(压力试验，泄漏性试验，真空度实验) 2.【题干】对分包工程管理的主要依据有哪些? 【答案】对分包工程施工管理的主要依据是 工程总承包合同;分包合同;承包工程施工中采用的国家、行业标准 有关法律法规及规范、规程、规章制度;总承包方及监理单位的指令。 经总包批准的分包工程的《施工组织设计》或《施工方案》 3.【题干】施工方案交底主要包括哪些内容? 【答案】1.施工范围、工程量、工作量和施工进度要求; 2.施工图纸的解说; 3.施工方案措施; 4.操作工艺和保证安全质量安全的措施; 5.工艺质量标准和评定方法 6.技术检验和检查验收要求 7.增产节约指标和措施 8.技术记录内容和要求 4.【题干】从资料中分析可能引起压缩机振动较大的原因是什么?哪个单位对此承担责任? 【答案】原因可能是：电机及压缩机底座的纵横中心线和标高，联轴器的径向，和轴向的同心度，产生偏差。 应由安装公司(总包)承担责任，因为总包对工程质量负总责。如果分包有责任，总包可以在此后对其追偿。 (二) 背景资料 某成品燃料油外输项目，由4台5000m3成品汽油罐，两台10000m3消防罐X输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。 具备相应资质的A公司为施工总承包单位，A公司拟将外输管道及配套系统X任务分配给GC2资质的B专业公司。业主认为不妥。随后A公司征得业主同意X，土建施工分包给具有相应资质的C公司，其余工程由A公司自行完成。 A公司在进行罐内环焊缝碳弧气创清根作业时，采用的安全措施有：36V安全X源作为罐内照明电源：3台气刨机分别有3个开关控制，并共用一个总漏电保护开关X打开罐体的透光孔，入孔和清扫孔，用自然对流方式通风，经安全检查，存在不X安全规定之处。 管道试压前，项目部全面检查了管道系统;试验范围内的管道已按图纸要求X焊缝已XX合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块1.6 级精度XX力表已经校验合格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查XX出现了几个问题，并出具了整改书，要求作用队整改。 由于业主负责的施工图设计滞后，造成C公司工期延误20天，窝工损失XX万元人民币，C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责，XX公司应向业主索赔为由，拒绝了C公司的索赔申请。 问题： 1.【题干】说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。 【答案】主体工程禁止分包 该管道因输送甲类可燃液体(汽油)为GC1级，B公司不具备此资质 2.【题干】指出罐内清根作业中不符合安全规定之处，并阐述正确的做法。 【答案】密闭空间作业1.电压应为36v照明电源 共用一个总漏电保护开关 自然对流方式通风 (三) 背景资料 某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程，包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。 燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测，因阀门和法兰未到货，迟迟未能焊接，为了不影响单机试运行的进度要求，阀门和法兰到达施工现场后，安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊，阀门同时安装就位。 安装工程公司项目部总工程师组织编写了加热炉、燃油泵等动力设备的单机试运行方案，报建设单位进行了审批，按照试运行方案，安装工程公司项目部组织了单机试运行和联动试运行。 安装工程公司项目部向建设单位提交的竣工工程施工记录资料有：图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;焊缝的无损检测记录;质量事故处理报告及记录。建设单位认为：安装工程公司项目部提交的施工记录资料不全，要求安装工程公司项目部完善、补充。安装工程公司项目部全部整改补充后，建设单位同意该工程组织竣工验收。 问题： 1.【题干】阀门在安装前应检查哪些内容? 【答案】一、文件性查验 查验质量证明文件，阀门上应有制造厂铭牌，铭牌和阀体上应有制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径等标识 二、外观检查 三、实验 阀门进行壳体压力试验，密封性试验 2.【题干】指出安装工程公司项目部组织试运行的不妥之处，并予以纠正。 【答案】1.安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊，阀门同时安装就位 2.单机试运行方案，报建设单位进行了审批，按照试运行方案，安装工程公司项目部组织了单机试运行和联动试运行。 3.【题干】工艺管道工程质量验收记录填写的主要内容有哪些? 【答案】施工技术资料，产品证明，施工资料，验收时抽查记录，分批工程质量验收 4.【题干】安装工程公司项目部应补充哪些竣工工程施工记录资料? 【答案】各检验批、各分项、子分部、分部工程质量验收记录。 通管、管道压力试验、系统测试，各种材料试验。 (四) 背景资料 某电力工程公司项目部承接了商务楼的10kV变配电工程施工项目，工程主要设备布置见10kV变配电设备布置图(图4)，变配电设备运行状态通过监控柜实施智能监控。 项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案，设备二次搬运及安装程序是：高压开关柜→变压器→低压配电柜→计量、监控柜。方案中，项目部将高压开关柜等基础框架安装的水平度偏差设置为B级质量控制点，电力变压器等高压电器XX交接试验设置为A级质量控制点，保证变配电设备施工质量达到验收规范要求。 进场后，因设计单位变更高压系统设计，造成高压开关柜比其他设备晚到现场XXX。项目部改变了设备的二次搬运及安装程序：变压器→低电压配电柜 →计量、监控柜→高压开关柜。施工中，变配电设备检查、安装、绝缘测试、耐压试验及试运行符合设计要求，变配电设备系统检测满足智能监控要求，工程验收合格，项目部及时整理施工记录等技术资料，将10kV变配电工竣工档案移交给商务楼项目建设单位。 图4 10kV变配电设备布置图
2012年二级建造师《法规知识》模拟试题及答案(2)
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
1、取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册，3年后申请注册时必须( B )
A重新取得资格证书
B提供达到继续教育要求的证明材料
C提供新的业绩证明
D符合延续注册的条件
2、甲省建筑公司在乙省承包了一项工程《甲省建筑市场管理条例》于《甲省建筑市场管理条例》发生冲突，应如何适用?( B )
A适用《甲省建筑市场管理条例》
B适用《甲省建筑市场管理条例》
C由国务院裁定适用哪一个
D当事人自由协商适用哪一个
3、没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由( C )承担民事责任。
A被代理人
B代理人
C行为人
D法人
4、根据《专利法》第6条第1款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为( A )发明创造，该发明创造申请专利的权利属于该单位。
A职务
B组织
C集体
D部门
5、甲施工单位欠乙材料供应商3万元，约定2004年5月1日还款。但到2004年6月1日，甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是 ( A )
A引起诉讼时效的中断
B引起诉讼时效的中止
C引起诉讼时效的延长
D改变法律时效期间
6、下面关于抵押物的说法，正确的是(A)
A可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自登记时设立
B可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自签订抵押合同时设立
C可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自建筑物竣工验收时设立
D不可以以正在建造的建筑物抵押。
7、由于某项目建设涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，在申领施工许可证前，拆迁工作( D )
A必须全部完成
B所需求的补偿安置资金全部到位
C应完成50%以上
D进度已满足施工的要求
8、某建设单位于2009年3月20日领到工程施工许可证后，因故不能按规定期限开工而申请延期，通过申请延期所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2009年( D )为止。
A7月19日
B8月19日
C9月19日
D12月19日
9、甲、乙两家同意专业的工程承办公司，其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体，共同投标一项工程，为此，该联合体的资质等级应为( B )
A以甲公司的资质为准
B以乙公司的资质为准
C由主管部门重新评定
D以该工程所要求的资质为准
10、某工程监理咨询公司中标获得某市长途汽车中心站工程的监理业务，在熟悉施工图时，监理工程师发现站房候车区部分大梁的配筋不符合建筑工程质量标准，不能满足结构安全性要求。对此，工程监理人员根据自己的权限和义务，应当( D )
A要求施工方改正
B通知设计方改正
C通知建设方修改设计
D报告建设方要求设计方改正
11、下列关于投标文件的补充、修改于撤回的说法，正确的是( A )
A对投标文件的补充、修改于撤回，应该在投标截止日期之前进行
B对投标文件的补充、修改于撤回，应该在投标有效期之前进行
C在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分
D在投标截止日期之前，投标人应该电话通知招标人撤回投标文件。
12、根据我国《招标投标法》的有关规定，下列选项中不符合开标程序的是( C )
A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
C开标由招标人主持，邀请部分投标人参加
D开标时都应当众予以拆封、宣读
13、招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。在此时间内，投标人有义务保证投标文件的有效性。投标有效性的起始计算时间为( A )
A投标人提交投标文件截止之日
B招标人确定评标之日
C投标人接到招标文件之日
D招标文件开始发出之日
14、甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目得投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同。此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目，则下列说法正确的是( D )
A因未给招标人造成损失，5万元投标保证金应予以退还
B因未签订合同，5万元投标保证金应退还一半
C甲乙施工单位对此应承担违约责任
D甲乙施工单位对此应承担缔约过失责任。
15、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组成项目经理部，任命李强为项目经理。该项目部的材料管理员王亮的工伤保险费的缴纳者是( B )
A甲建设单位
B乙施工单位
C李强
D王亮
16、某企业的主要负责人，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并且工程犯罪，被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定，该负责人自刑法执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是( D )
A2年内
B3年内
C4年内
D5年内
17、某道路施工中发生边坡滑坡事故，20人被埋，经抢救15人生还，5人死亡。该事故属于( C )
A特别重大事故
B重大事故
C较大是个
D一般事故
18、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当( C )
A要求施工单位整改 B要求施工单位暂时停止施工
C要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
D及时向有关主管部门报告
19、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位中负有“楼市安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程”安全责任的人员是( A )
A项目负责人
B技术负责人
C主要负责人
D专职安全生产管理人员
20、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，实施前应当由( D )
A施工单位技术负责人、专业监理工程师签字
B施工单位技术负责人、建设单位负责人签字
C建设单位技术负责人、总监理工程师签字
D施工单位技术负责人、总监理工程师签字
21、企业的安全生产许可证有效期满前，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前 ( B )
A1个月
B3个月
C6个月
D12个月
22、根据《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，一下属于保修范围内的是( A )
A1个采暖期、供冷期内供热与供冷系统的施工质量缺陷
B因使用不当造成的质量缺陷
C第三方造成的质量缺陷
D不可抗力造成的质量缺陷
23、建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣(交)供验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限inxing竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告( B )天后，工程自动进入缺陷责任期。
A 30
B 90
C 120
D 150
24、某高校的图书馆工程，甲是总承包单位，甲经过业主同意将该图书馆的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则该高校可要求( D )
A甲承担责任
B乙承担责任
C甲和乙承担连带责任
D甲和乙与自己分担责任
25、属于《产品质量法》规范的产品是( D )
A建筑工程
B施工单位自有材料
C施工单位自制的用于工程建设的建筑构配件
D施工单位外购的设备
26、某项目建设过程中，发、承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解，对此问题下列各项观点中正确的是( A )
A在承包合同中双方约定的内容不低于强制标准的规定
B若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力
C因推荐行标准属资源执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行
D因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担
27、下列关于噪声污染的说法中，错误的是( D)
A在高校附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业
B因燃气管道抢修、抢险作业，可以在夜间连续作业
C环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见
D建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报。
28、处于人口密集区的施工现场，禁止( B )
A向大气排放含有毒物质的废气
B焚烧沥青
C向大气排放粉尘
D适用产生恶臭气体的物质
29、按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合( A )要求
A施工图设计文件
B国家标准
C企业标准
D施工单位
30、关于消防设计图纸的审核，应由( A )将消防设计图纸报送公安消防机构审核。
A建设单位
B设计单位
C施工单位
D监理单位
31、按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经( C )进行消防验收。
A建设行政主管部门
B监理单位
C 公安消防机构
D设计单位
32、《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的( D )体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
A第一级
B第二级
C第三级
D第四级
33、依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，当事人向劳动争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁的时效是( C )
A三个月
B六个月
C一年
D二年
34、下列关于劳动仲裁原则表述正确的是( B )
A或裁或审原则，即对于提请仲裁的案件，人民法院无权受理;人民法院已受理的案件，劳动仲裁无权仲裁。
B劳动仲裁实行一次裁决原则，即指一个裁级一次裁决，一次裁决即为终局裁决。
C资源仲裁原则，申请劳动仲裁需要双方签署劳动仲裁协议，资源交由仲裁机构裁决。
D合议原则，指仲裁庭裁决劳动争议案件，实行少数服从多数的原则，不能形成多数意见的，由仲裁委员会作出最终决定。
35、2005年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至( C )
A2005年2月28日
B2005年5月31日
C2005年8月1日
D2006年2月1日
36、工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中小韩不能胜任本职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，其所在企业决定解除劳动合同，需提前( C )日以书面形式通知小韩本人。
A10
B15
C30
D60
37、甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时，甲因疏忽大意，操作不当致乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中，正确的是( A )
A即使乙不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与乙的劳动合同
B乙所受损失应向甲要求赔偿
C建筑公司因此解除与乙的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知乙方
D建筑公司在对乙方作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同
38、甲公司聘用王某为推销员，合同仅约定了试用期为6个月。王某在试用期怀孕完不成任务，甲公司作出解除与王某的劳动合同的行为，下列选项中表述正确的是( D )
A由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同
B由于王某不能胜任工作，甲公司应提前30日通知王某，解除劳动合同
C甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同
D由于王某在怀孕期间，所以甲公司得解除劳动合同。
39、根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立( A )的劳动合同。
A二年以上固定期限
B二年以上的临时性
C无固定期限
D一年以上固定期限
40、施工单位应将本单位在工程施工过程中行程的施工文件，立卷后向( C )移交。
A建设行政主管部门
B城建档案馆
C建设单位
D监理单位
41、某建筑安装公司刚成立，准备未来几年在外方设立分公司，关于税务登记，下列表述中，正确的是( C )
A在外地设立分公司无需办理税务登记
B在办理营业执照之前30日内办理税务登记
C领取营业执照之后30日内办理税务登记
D应当先办理税务登记才能办理营业执照
42、甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失( D )
A只能由甲承担责任
B只能由赵某承担责任
C由甲和赵某各自承担责任
D由家和赵某承担连带责任
43、某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关监理公司作出的行政处罚不能包括( D )
A罚款
B吊销资质证书
C责令停工
D行政处分
44、承包某楼盘施工的甲公司在施工中偷工减料，降低工程质量标准，结果造成3人死亡的安全事故。对甲公司的行为应当( C )
A按重大责任事故最论处
B按重大劳动安全事故最论处
C按工程重大安全事故最论处
D按意外事件处理
45、某建筑工程公司在施工中泄露了业主方的一些技术秘密，其行为违反了《合同法》中的( D )
A平等原则
B资源原则
C公平原则
D诚实信用原则
46、李某向王某发出了订立某项合同的要约，要求王某11月10日前答复。王某于11月15日答复合同条件，可择日签订合同。王某同意订立合同的行为应视为( B )
A
B新要约
C要约邀请
D缔约过失
47、被确认没有效力的合同中的( D )条款是具有效力的。
A违约责任
B数量和质量
C付款方式
D解决争议
48、甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是( D )
A甲公司支付200件产品的货款
B甲公司可以向乙公司无偿退货
C由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款
D由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款。
49、按照《合同法》规定，如果价款和报酬不明确，合同履行中应按( B )
A订立合同时履行地的政府定价
B订立合同时履行地的市场价格
C履行合同时履行地的政府定价
D 履行合同时履行地的市场价格
50、某工程合同约定2008年12月15日竣工，并与1个月内交付使用。但施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程可能会拖期2个月。发包方在约定的竣工日期后1个月时，未经验收直接使用和占有了该工程。因此，该工程的竣工日期为( B )
A2008年12月15日
B2009年1月15日
C2009年2月15日
D2009年3月15日
二、多项选择题(20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
1、按照《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定，允许担任施工项目负责人的注册建造师在其承建的建设项目竣工验收或移交项目手续办结前变更注册单位的情况有( ABD )
A发包方同意更换项目负责人
B发包方与该注册建造师受聘企业已解除承包合同
C该注册建造师的受聘企业聘用了新的项目经理
D因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人
E因发包人原因致使工程项目停工超过100天
2、宪法赋予了公民监督国家机关及其人员活动的权利，其内容包括(ACE)
A批评建议权
B言论自由权
C检举控告权
D选举权
E申诉权
3、著作权法保护的对象是作品著作，根据《著作权法》及其实施条例的规定，作品的种类有很多种，其中，在工程建设领域较为常见的，除文字作品外，还包括(ABCE )
A美术作品
B建筑作品
C图形作品
D音乐作品
E模型作品
4、某工程项目的施工总包单位欲分包工程，依据法律法规不能实施的行为有(BCDE)
A经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位
B将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人
C将其中的主体结构工程分包给乙公司
D按建设单位制定将其中的部分工程再分包给丁公司
E默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司
5、按照《建筑法》的规定，建设单位应当在实施建筑工程监理前，将(ADE)书面通知被监理的建筑施工企业。
A监理的内容
B监理规划
C监理的费用
D委托的工程监理单位
E 监理权限
6、在下列情况下，投标保证金将被没收的有(ACD)
A投标人在投标有效期内撤回其投标文件
B投标人在投标截止日期内撤回其投标文件
C中标人未能在规定期限内提交履约保证金
D中标人未能在规定期限内签署合同协议
E投标人所投的标为废标
7、我国《安全生产法》规定，生产经营单位的临时聘用的从业人员所享有的安全生产权限有(ABC)
A有权了解其作业场所和工作岗位危险防范措施
B有权了解其作业场所和工作岗位危险防范措施
C有权了解其作业场所和工作岗位事故应急措施
D遵守安全生产操作规程
E向安全生产管理人员报告安全事故隐患
8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列说法正确的有(ABD)
A建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求
B监理单位应当审查专项施工方案
C工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任
D总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工
E分包单位只接受总承包单位的安全生产管理
9、施工单位必须监理、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知(AB)
A建设单位
B建设工程质量监督机构
C安全生产监督管理部门
D勘察单位
E设计单位
10、环境噪声污染，是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，丙干扰他们的正常生活、工作和学习的现象。与工程建设有关的环境噪声主要有( BC )
A工业生产造影
B建筑施工噪声
C交通运输噪声
D社会服务噪声
E社会生活噪声
11、某施工企业的下列做法中，不符合《劳动法》规定的有(ABC)
A某女工因休产假时间过长，达5个月之久，单位因此而将其除名
B工人刘某被怀疑参与一起恶性案件，单位随即解除了与他的劳动合同
C因试用期考核未通过，单位通知郑某第二天就不要上班了
D孙某因患职业病而就医，不能继续工作，单位遂将其辞退。
E某职工因交通事故受伤，不能胜任原岗位工作，将其调转到传达室收发信件。
12、有下列(BDE)情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。
A用人单位管理人员违章指挥
B在试用期内
C用人单位濒临破产
D用人单位未按照劳动合同约定提供劳动条件的
E用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬的
13、建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列(ABE)情形不符合劳动法的规定。
A劳动合同约定试用期为1年
B在试用期内，张某不得通知甲公司解除劳动合同
C在试用期内，张某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同
D张某如被依法追究刑事责任，甲公司可以随时解除劳动合同
E张某如患精神病，甲公司可以随时解除劳动合同
14、下列行政处罚中，可以适用听证程序的有(ABE)
A行政机关作出吊销某建筑公司资质证书的处罚
B工商机关作出较大数额罚款的处罚
C行政机关作出的警告处罚
D交通管理机关作出的暂扣该公司司机驾驶执照的处罚
E工商机关作出责令停业整顿的处罚
15、大地公司应业主投标邀请，发出投标文件后，下列会使其投标文件失效的行为有(ABD)
A又发出撤回通知，且通知先于投标文件到达招标人
B又发出撤回通知，且通知与投标文件同时到达招标人
C又发出撤回通知，且通知迟于投标文件到达招标人
D又发出撤销通知，且通知在招标人发出中标通知书之前到达招标人
E招标人开标后，大地公司的投标文件尚未被评标组推荐。
16、根据《合同法》规定，下列免责条款无效的有(BDE)
A因过失造成对方财产损失的
B造成对方人身伤害的
C因伟业造成对方财产损失的
D故意造成对方财产损失的
E因重大过失造成对方财产损失的
17、发包人为按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付，承包人可以(BC)
A将工程直接拍卖
B与发包人协商将工程折价
C向人民法院申请将工程依法拍卖
D向仲裁机构申请将工程依法拍卖
E将工程直接占有
18、某建筑工程施工合同履行过程中，出现了发包方拖延支付工程款的违约情况，则承包方要求发包方承担违约责任的方式可以有(AD)
A继续履行合同
B提高价格或报酬
C 要求发包方提前支付所有工程款
D可以要求发包方支付逾期利息
E要求发包方降低工程质量标准
19、建设工程民事纠纷的处理方式包括(ABDE)
A行政调解
B仲裁调解
C行政复议
D诉讼
E和解
20、下列解决纠纷的文书中，具有强制约束力、可以作为执行依据的法律文书包括(BCDE)
A当事人自愿达成的和解协议
B仲裁调解书
C公证债权文书
D民事判决书
E民书裁定书
2011年二级建造师《法规及相关知识》试题（11）
背景材料：
某市地铁建设项目K标段施工任务由甲企业承担。工程于2008年3月5日正式开工，2008年5月1日施工作业面上方突然发生路面大面积塌陷事故，当时有20人在该施工段内作业。事故发生后有11人被救出，其余人员被埋，两天后挖出7具尸体，两人下落不明，施工单位随即向有关部门做了报告。事故发生后的第四天，又找到2具尸体。
根据上述背景，作答1～4题。
1．该事故属于（ ）。
A．特别重大事故
B．重大事故
C．较大事故
D．一般事故
2．该事故死亡人数的变化情况，最迟的补报日期为（ ）。
A．2008年5月6日
B．2008年5月8日
C．2008年5月15日
D．2008年5月31日
3．对于此项事故，有关部门给予甲企业的罚款限额是（ ）。
A．10万元以上20万元以下
B．20万元以上50万元以下
C．50万元以上200万元以下
D．200万元以上500万元以下
4．对于此项事故，有关部门将给予甲企业总经理处以罚款，限额是其（ ）。
A．上一年年收入的30％
B．上一年年收入的40％
C．上一年年收入的60％
D．上一年年收入的80％
想考二级建造师，需要复习资料，2012年的教材还没出。泪求2011年所有相关教材及资料（市政专业），好心人
二建资源实时更新百度网盘资源链接：https://pan.baidu.com/s/1D-fFSP299pBYoOV68XH4Tw?pwd=2D72 提取码：2D72 本资源内含一建和二建的精讲视频、精品课程、历届真题、各大网课课程、电子版书籍学习资料，内容包含：公路、水利、市政、建筑、机电、法规管理、历届试题等等各类建工的资源，资源包罗万象实时更新。
我想2011年考二级建造师 现求二级建造师电子版书籍、历年真题 谢谢 邮箱 aisiteru.01@163.com
二建资源实时更新百度网盘资源链接：https://pan.baidu.com/s/1guktrPxjVt20zFDuBarfTA?pwd=2D72 提取码：2D72 资源内容：一建二建真题解析、新版考试所需电子书籍、思维导图、模考卷、精品网课、超押、普押、考前冲刺、课件、教材、刷题题库、各类最新押题、0基础班等学习资源分享，包含建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程等........
二级建造师考试有多少题目都是选择题吗?
二级建造师执业资格考试分综合考试
