兹授权

授权委托书

授权委托书，可简称为委托书，又称代理证书。授权委托书是由被代理人制作的，证明代理人之代理权并表明其权限范围的证书。授权委托书只存在于委托代理中，在法定代理中，不存在授权委托书。 在实际生活中，介绍信也被作为授权委托书使用，司法实践承认其法律效力。授权委托书具有单独的证明力。实践中，代理人实施代理行为，只需出具授权委托书，即可表明其代理权的存在。授权委托书的各种事项应记载明确，委托书授权不明的，应作出不利于被代理人的解释。 委托的权限范围，是代理人实施代理行为有效的依据，律师代书时一定要写明确。 在民事代理中，委托人授予代理人代理权的范围有三种情况： 1、一次委托，即代理人只能就受托的某一项事务办理民事法律行为。 2、特别委托，即代理人受托在一定时期内连续反复办理同一类性质的民事法律行为。 3、总委托，即代理人受托在一定时期内办理有关某类事务或某一种标的物的多种民事法律行为。 授权委托书的内容应当包括： 1、代理人的姓名或者名称，代理人可以是自然人，也可以是法人或者非法人组织； 2、代理事项，是被代理人向代理人授权代理民事法律行为的范围，根据代理事项的不同，将代理事项区分为一般代理和特别代理； 3、权限，代理权限是在代理事项的范围内，可以作出何种决定。超出代理权限范围的，构成超越代理权的无权代理；没有规定明确的代理事项和代理权限为代理事项和权限不明。 4、期限，即代理权的起止时间； 5、被代理人签名或者盖章，表明是谁向被代理人授予代理权。 委托合同纠纷管辖： 法院根据相关法律规定进行确定，一般由被告住所地人民法院进行管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。因合同纷争提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。也就是说，可以约定由合同签订地或者合同履行及原告住所地法院管辖。 委托合同纠纷案件是属于民事案件。签订合同的当事人是平等主体的公民、法人或其他组织，合同行为是民事法律行为，因此，合同纠纷从本质上说是一种民事纠纷，民事纠纷应通过民事方式来解决，如协商、调解、仲裁或诉讼等。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。 涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。 委托合同纠纷向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。 法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。 关于授权委托书与合同的区别。授权委托书也叫代理证书，是证明代理人有代理权的书面文件。授权委托书与委托合同不同： 一、授权委托书是授权行为，是单方法律行为的表现形式；委托合同是授权委托的基础法律关系，但却是双方法律行为，被代理人依据委托合同出具授权委托书； 二、授权委托书一经颁发，立刻产生授权的效力，委托合同需双方达成合意； 三、授权委托书可以直接证明代理权的存在至于其是否存在委托代理合同关系都不重要，而委托合同的存在并不能证明代理权的存在一、案例 屈某与山东省某市道桥工程有限公司等委托合同纠纷上诉案——代理权授予与其基础法律关系的甄别案情介绍二、裁判要旨 委托代理权发生的原因是代理权授予行为。代理权授予行为的基础法律关系可能是委托合同关系，也可能是其他法律关系。代理权授予行为本身具有一定的独立性，仅有委托代理权授予行为，并不能证明存在委托合同关系。 案号 一审：（2013）渝一中法民初字第01070号 二审：（2015）渝高法民终字第00072号三、案情 原告：屈某。被告：山东省某市道桥工程有限公司（以下简称某道桥公司）。被告：某市建工投资控股有限责任公司（以下简称某市建工投资公司）。第三人：刘X。 2009年6月4日，某市城建控股（集团）有限责任公司、某市交通建设（集团）有限责任公司（以下简称某市交建集团公司）联合向某道桥公司发出某市三环高速公路涪陵李渡至南川双河口段工程项目土建工程施工合作单位优选获选通知书，载明：经评审，某道桥公司获选为某市三环高速公路涪陵李渡至南川双河口段土建工程LJ6合同段施工合作单位，并要求某道桥公司于2009年6月14日前足额缴纳工程保证金。 2009年6月5日，某市交建集团公司向某市建工投资公司出具委托书，委托某市建工投资公司向某道桥公司收取工程保证金467万元。2009年6月9日，某道桥公司与某市建工投资公司签订某市三环高速公路涪陵李渡至南川双河口段工程项目土建工程施工第LJ6合同段综合保证金协议，约定由某道桥公司向某市建工投资公司缴纳工程综合保证金。 2009年6月12日，某道桥公司出具授权委托书，载明：“致：某市建工投资公司，兹委托刘X缴纳某市三环高速公路涪陵至南川段第六合同段综合保证金和差额保证金肆佰陆拾柒万元整至贵公司账户。特此授权。”同日，刘X通过其个人银行账户向某市建工投资公司的银行账户转账467万元。2012年6月6日，刘X与屈某签订债权转让合同，约定刘X将其对某道桥公司享有的上述467万元债权全部转让给屈某。同年6月8日，刘X将债权转让事宜书面通知了某道桥公司和某市建工投资公司。2013年7月16日，屈某向某道桥公司发出关于催促履行债务的函，同年7月25日又向某市建工投资公司发出关于连带承担债务的函。屈某向法院提起诉讼，请求判令： 1、某道桥公司偿还屈某467万元； 2、某道桥公司以467万元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的4倍，从2009年6月12日起至还清之日止向屈某支付资金占用损失； 3、某市建工投资公司对某道桥公司的上述债务承担连带责任； 4、本案诉讼费用、保全费用由某道桥公司和某市建工投资公司负担。

授权委托书

　　委托他人代表自己行使自己的合法权益，被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书叫委托书。在快速变化和不断变革的新时代，委托书应用范围愈来愈广泛，那要怎么写好委托书呢？下面是我整理的授权委托书9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。 授权委托书 篇1 　　本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现授权我单位（姓名）为我方代理人，办理纳税证明等相关事宜。 　　附：法定代表人身份证明 　　法定代表人：（签字或盖章） 　　委托代理人：（签字） 　　身份证号码： 　　年月日 授权委托书 篇2 　　委托人： ，性别，出生日期： ，住址： ，公民身份证号码： 。 　　受托人： ，性别，出生日期： ，住址： ，公民身份证号码： 。 　　我是位于xxx地址的房屋所有权人（房屋所有权证号：xxxx）及位于xxxx地址的使用权人（土地证号：xxxx），由于我工作繁忙无法亲自前往办理相关手续，现自愿委托xxxx为我的合法代理人，并以我的名义全权办理以下事项： 　　1、到上述房产贷款的银行偿还贷款余额、抵押借款，领取相关票据证明的相关手续； 　　2、到xxx房屋产权交易中心或xxx房产档案馆对上述房产进行查档； 　　3、到xxx房屋产权交易中心办理上述房屋的注销抵押登记和抵押登记手续并领取相关证件资料； 　　4、到房产契税征收点办理上述房产交易有关遗失查询和申报交税的相关手续，代为签署相关文件和资料，代为缴纳房屋买卖相关的税费，并领取相关证件和资料； 　　5、到上述房产管辖的地方税务部门办理税务申报及个人住房交易减免税申请的相关手续，代为签署相关文件和资料，代为缴纳房屋买卖相关的税费，并领取相关证件和资料； 　　6、到xxx房屋产权交易中心等有关单位办理上述房产转让、过户的一切相关手续，签署《存量房买卖合同》、《存量房交易结算资金自行交割声明》、缴纳相关税费、领取相关证件和资料； 　　7、代为收取出售上述房屋所得房款。 　　8、到上述房产的物业管理单位办理相关的交割手续。 　　9、到xxx国土资源局办理土地证以及土地转让、过户的一切相关手续，签署相关文件，缴纳相关税费，领取相关证件和资料。 　　受托人在办理上述事项中所签署的一切有关文件，委托人均予以承认，并承担一切相关法律责任。 　　受托人无转委托权。 　　此委托书有效期从签署之日起至委托事宜完成为止。 委托人签字： 年 月 日 授权委托书 篇3 市公安局交通警察支队车辆管理所： 　　兹委托 ，办理（车辆号码或车辆识别代号）为 的机动车业务，在上述业务事项内，受托人有权代理委托人向贵所提供相关文件资料，签署有关文件资料以完成相关手续，本委托人对受托人的上述行为均予以承担相应的法律责任。 　　本委托书自签署之日起天有效。 　　委托人： 受托人： 　　个人身份证： 个人身份证 　　（签名或盖章）(签名或盖章)经办人签名： 　　签署日期： 年 月 日 授权委托书 篇4 　　委托方：(以下简称甲方)： 　　姓 名： 　　装修地址： 　　联系方式： 　　邮 箱： 　　施工单位： 　　被委托方：(以下简称乙方)： 　　名称：吉林省百家安装饰装璜监理有限公司 　　联系电话： 　　工程负责： 　　工程巡检： 　　授权委托费：大写： 小写： 监理类型：( ) 面积： 　　监理纪风监督电话： xxxxxxxxxxxxx 　　技术咨询电话： xxxxxxxxxxxxx 　　客服热线电话: xxxxxxxxxxxxx 　　(请客户务必认真阅读，施工期间可网上留言) 　　使 用 说 明 　　1、此合同文本只适用于吉林省行政区域内的家庭居室装 　　修监理工程， 　　2、工程委托监理方(乙方)，应具备工商行政管理部门合法的营业执照， 　　3、监理工程工程承包方应执行工商行政部门及行业制的吉林统一家居装修合同 　　4、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应一式两份，双方当事人各执一份。 　　(合同正文)第一部分：宗旨及目的 　　依据建设部和吉林省建设厅与行业协会有关“建筑装饰装修工程质量验收规范”，为规范治理整顿家居装饰装修行业，维护消费者的合法利益，只接受装修客户的委托;充分发挥专业家装监理的四控两管一协调的积极作用，本着“ 客观公正、信守合同、严格监理、竭诚服务”的企业宗旨;甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方接受甲方委托对甲方家装工程进行监督管理的有关事宜，达成如下一致意见。 　　第二部分：甲方职责 　　A：自签订本委托书后开工前，应及时提供甲方与施工方签定的施工合同文本、预算书、设计图纸、及材料清单各一份交乙方监理人员;以备在施工过程中对施工企业按合同及图纸的约定进行有效的监督。如以上材料甲方提供不全面，发生质量问题由甲方承担。 　　B：因装修确需拆改原建筑结构的，应向乙方出示有关部门相应的审批手续和施工方的施工补救措施及具体施工计划;未能提供的责任由甲方承担。 　　C：甲方应积极配合乙方监理工作，明确通知施工方在本工程中甲方给予乙方的授权。 D:对于乙方记录的监理日记与验收资料甲方必须签字确认。乙方告知三次，如甲方仍未签字内容，出现任何工程质量问题乙方不承担任何责任。甲方可以委托他人签字，但必须提供书面委托书方可生效。 　　E：如施工中遇有增项，需甲方向公司审核部申请二次增项审核。如甲方未申请审核未通知公司审核部门，视为此项增项不在乙方监理范围内，出现问题乙方将不负任何责任。 　　第三部分：乙方职责 　　A：自本委托书签字之日起，乙方负责对甲方所选择施工企业的设计方案、施工图纸、预算书、工艺制作说明、及合同条款约定、进行审核。 　　B：乙方负责本工程的质量、进度、费用、工期控制的监督管理。 　　C：负责施工单位提供的材料进场验收(按合同约定进行核对)、隐蔽工程(木工衬底、墙面基层处理)、饰面板、面漆、墙地砖铺设、中期验收、竣工验收。 　　D：乙方负责按照监理程序监督施工单位所购材料：墙、地砖质量等级抽检、水电路改造实际数量及质量验收、竣工验收实际工作量测量及应付工程款核算、打压试验监督。 E：负责对所查验项目出现的质量问题提出整改意见并经业主签字认可。 　　F：负责向甲方提供所需技术支持，对工艺制作给予通俗易懂的讲解说明。 　　第四部分：服务类型及收费标准 　　A： a全程监理 (清工辅料) b 全程监理 (清工辅料+主材) 　　c全日制监理(旁站) d 单项监理 　　B：a、b、c类清工辅料工期按甲方与施工方合同工期为准，如甲方选择的不是正规注册的装修公司，没有工期约定，委托监理合同中的工期约定将按装修面积约定为：100平米内40天，100-150平米内50天。如工程超期，经甲乙方协商，以书面形式签订监理补充合同，按每日50元收取监理费。 　　C：如甲方要求停工。服务时间顺延，但总累计顺延时间不得超过约定的`监理时间。 D：如有地热施工,一项享受单项优惠价300元/地热一项。(属监理费用增加项目)。 E：b类服务类型对于主材安装验收的约定：主材监理工期定为清工辅料竣工后30天内主材安装完毕，主材监理范围：安装过程监督及安装竣工验收。(橱柜、地板、门、灯 　　具) 　　第五部分：双方注意事项 　　A：甲方发现乙方监理员不积极维护甲方利益，与装饰公司、施工队、设计师、材料商有特殊亲近关系的，应在发现后积极举报，以调整监理人员;如不举报或客服回访电话敷衍了事,造成的经济损失,甲方自付。 　　B：质量评定标准为：建设部《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—20xx，《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327—20xx和《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ / T01--43--xxx;对高级家庭装饰每平米造价20xx元的可参照《DBJ / T01—27--xxx》执行。 　　C：甲方有如下行为者，合同自动终止： 　　(1)施工过程中，甲方向乙方监理人员赠送钱物，请吃请喝或给监理人员办私事; 　　(2)施工过程中，甲方委托乙方监理员个人代买材料及推荐施工单位或施工工人。 D：工地开工后乙方监理员应向甲方讲解乙方的服务规范、监理程序、服务宗旨以及家居装饰工地应注意的各种问题，有责任向客户汇报工地施工状况。 　　E：本委托书经双方签字后生效，监理约定时间从工人进场施工开工之日计算。 　　F：保修期间如出现质量问题乙方应及时进行现场勘察，同时出具书面意见，配合业主与施工方自行协商解决。 　　G：如甲方装修施工找的不是正规施工队伍，我公司只负责施工阶段质量监督验收，有关费用、工期、保修及纠纷问题由甲方和施工方协商解决，不负责后期质保的协调。 H：如甲方装修工程部分已完成，乙方介入监理前已完成工程不属于乙方工作范围内。 I：工程到达竣工验收日期时，施工方未能按照约定完成装修工作或部分质量未达到约定标准的或已经完成，甲方与施工方的工程款结算延误竣工验收的，乙方只提供监理 　　记录作为工程证据。需要法律证据或法律帮助的应另行办理质量勘查委托或律师委托。 J：施工方提供隐蔽工程图纸后，甲方再按施工合同约定向施工方交付尾款。 　　K：如甲方与施工方在工程过程中发生争议使合同无法正常执行，合同须解除时，乙方负责合同终结前工程质量与工程量的验收，并针对合同解除相关事宜向甲方提出合理化建议。 　　第六部分：违约责任 　　A：因某一方原因造成协议无法履行时该方应及时通知另一方，协商如不能达成一致时，监理费按监理员实际发生日计付。 　　B：施工中出现因技术工艺而产生的质量事故，属乙方责任按照不合格项目赔付，最大赔付额为不合格项目总价值的比例折合已收取现场实物监理费的200% 。 　　C：因不可抗拒因素而影响正常委托执行时本委托协议自动终结。(战争、山洪、地震、任何一方失去民事行为能力等)。 　　第七部分：附则 　　A：自本委托签订时起，甲方自动成为乙方的监督员，开工一周内甲方负责将工长的联系电话通知监理公司，保证工程的顺利进行。 　　B：本委托书一式两份，双方各持一份。 　　C：本合同履行完毕后自动终止。 　　D：此合同最终解释权归百家安监理公司所有。 　　第八部分：其它约定事项 　　乙方单位： 　　法定代表人： 　　甲方签字： 委托代理人签字： 　　20xx年 月 日 20xx年 月 日 授权委托书 篇5 　　委托人： XXX身份证号码：XXX 　　受托人： XXX身份证号码：XXX 　　委托事项： 委托人特全权委托为合法代理人，代表委托人办理“北京崇文区XXX街XX号XXX号房间”，建筑面积“XXX平方米”，房产证号为“XXXXXXXXXXXX”房屋过户事宜。 　　具体委托办理的事项如下： 　　1．在符合依法出售(购买)的前提下，代为办理此房的买卖交易手续；代为签署以上房屋的买卖合同； 　　2．代为到房地产交易管理部门及资金监管机构办理此房产权转移、过户等相关事宜； 　　3．代为办理与出售（购买）此房相关的物业管理费、水电、燃气、暖气、公共维修基金等物业交割手续； 　　4．代为办理与上述房产转让有关的其他一切事物。 受托人在执行和处理上述委托事项的过程中，作为委托人的合法代理人，依法所签署的有关文件，委托人均予以认可和接受，委托人确认上述委托的效力，并承担相应的法律责任。 　　委托人：XXX 　　X年X 月X 日 授权委托书 篇6 　　委托人：妈妈的名字 性别：女 出生年月：妈妈的生日 有效身份证件类别：身份证有效身份证件号码：妈妈的身份证号码联系电话： 　　受托人：爸爸名字 性别：男出生年月：爸爸的生日 有效身份证件类别：身份证有效身份证件号码：爸爸的身份证号码 联系电话： 　　与委托人关系：夫妻 　　委托人因不能亲自来上地医院办理? 出生医学证明 ?领取事宜，特委托受托人爸爸的名字代理本人领取婴儿姓名为宝宝的名字的? 出生医学证明?。 　　凡由委托人在上述委托权利内，代理委托人行为所造成的法律结果，委托人均予以承认。 　　委托期限自委托人签署权限委托书之日起至受托人领取? 出生医学证明?之日止。 　　委托人签名：妈妈的名字 受托人签名：爸爸的名字 年 月日 年月日 授权委托书 篇7 　　委托人： 性别： 出生年月： 有效身份证件类别： 　　有效身份证件号码： 　　联系电话： 　　受托人： 性别： 出生年月： 有效身份证件类别： 　　有效身份证件号码： 　　联系电话： 　　与委托人关系： 　　委托人因不能亲自来_____________________医院办理《出生医学证明》领取事宜，特委托受托人______________代理本人领取婴儿姓名为__________的《出生医学证明》。 　　凡由受托人在上述委托权利内，代理委托人行为所造成的法律结果，委托人均予以承认。 　　委托期限自委托人签署授权委托书之日起至受托人领取《出生医学证明》之日止。 　　委托人签名： 受托人签名： 　　年 月 日 年 月 日 授权委托书 篇8 　　姓名：性别：年龄：住院号： 　　委托人(患者本人)：性别：年龄： 　　有效证件号码： 　　住址： 　　委托人：性别：年龄：联系电话： 　　有效证件号码： 　　住址： 　　与患者的关系：□配偶□子女□父母□朋友 　　□其它近亲属□同事□其他 　　本人于年月日因病住院。本人在住院期间，有关病情的告知以及在诊断治疗过程中需要签署的一切知情同意书，本人郑重委托由作为我的代理人，代为行使住院期间的知情同意权利，并履行相应的签字手续，全权代表本人签字，被委托人的签字视同本人的签字。 　　受委托人签署同意书后所产生的后果，由患者本人承担。 　　患者签名：(或手印)年月日时分 　　受托人签名：(或手印)年月日时分 　　医师签名： 　　谈话地点：年月日时分